Авторизация
Поиск на сайте
Реклама
|
01.11.2013
Извещениео проведении запроса цен
Заказчик, организатор запроса цен - Автономное учреждение Муниципального образования «Майминский район» «Детский сад «Радуга» местонахождение и почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Советская, 36. телефон: 8(38822) 21-6-88, E-mail 89030746679@mail.ru В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 1.Предмет закупки: право на заключение договора подряда на: Строительство 2-х этажного детского сада на 150 мест в микрорайоне «Алгайр-2» Все работы производятся согласно локально-сметным расчетам (приложение документации) 2. Место поставки, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, микрорайон «Алгайр-2». 3. Дата и время начала подачи заявок в проведении запроса цен: 1 ноября 2013 года с 09 часов 00 минут (время местное). 4. Дата и время окончания подачи заявок в проведении запроса цен: 8 ноября 2013 года в 09 часов 00 минут (время местное). 5. Дата и время, до наступления которого Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен: 6 ноября 2013 года в 09 часов 00 минут (время местное). 6. Форма заявки: согласно Приложению №1 прилагаемой к документации. 7. Место и дата время вскрытия конвертов: «8» ноября 2013 года, 09 часов 00 минут по местному времени. По адресу: Российская Федерация, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 22 актовый зал 8. Место и дата рассмотрения и подведения итогов закупки: «11» ноября 2013 года, 11 часов 00 минут по местному времени. По адресу: Российская Федерация, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 22 каб. 25 9. Место и дата подведения итогов запроса цен: 14» ноября 2013 года, 11 часов 00 минут по местному времени. По адресу: Российская Федерация, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 22 каб. 25
После подведения итогов по данному запросу цен, объявляется победитель данной процедуры (далее Исполнитель), который обязан выполнить вышеназванные работы в срок не позднее 4 квартала 8. Срок, предоставляемый для заключения договора: Договор между организатором запроса цен и победителем подписывается не позднее 20 календарных дней после подписания протокола о подведении итогов данного запроса цен. 9. Сведения о начальной (максимальной) цене: 100693320 рублей 00 коп. 10.Условия и сроки оплаты: Оплата осуществляется в течение 12 месяцев после подписания акта выполненных работ. 11. Источник финансирования: Федеральный бюджет 12. Размер обеспечения заявки: 5 % от начальной (максимальной) цены договора. В сумме 5034666 рублей 00 копеек. 12. Обеспечение исполнения договора. 12.1. Условием заключения настоящего Договора является предоставление Подрядчиком Обеспечения исполнения Договора. Размер обеспечения составляет 5% от начальной цены Договора. 12.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется в виде денежных средств, перечисляемых Генподрядчиком на расчетный счет Заказчика. 12.3. Обеспечение обеспечивает исполнение Генподрядчиком своих обязательств по Договору в части: качества выполнения работ; исправления недостатков; устранения нарушений и дефектов при выявлении работ, выполненных из материалов, не отвечающих стандартам качества или требованиям Проектной документации и СНиП; оформления и сдачи исполнительной документации, а также в части исполнения гарантийных обязательств. 12.4. Срок действия обеспечения исполнения Договора прекращается после выполнения Генподрядчиком всех своих обязательств по Договору, включая гарантийные обязательства, предусмотренные Договором. 13. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: Заявка и другие документы, необходимые для участия в процедуре запроса цен предоставляется почтой или курьером без взимания дополнительной платы. Пакет документов с заявкой предоставляется в запечатанном конверте с указанием предмета конкурса. Все документы должны быть прошиты, пронумерованы и заверенные печатью и подписью руководителя или нотариусом. Список необходимых документов предоставляемых Заказчику, а также дополнительные сведения о выполнении работ представлены в документации о проведении закупки в форме запроса цен на право заключения договора подряда на строительство 2-х этажного детского сада на 150 мест в микрорайоне «Алгайр-2». 14. Данный Запрос цен не является конкурсом и аукционом и не накладывает на Организатора Запроса цен никаких гражданско-правовых обязательств в соответствии с положением о порядке проведения конкурентных процедур.
Документация о проведении закупки в форме запроса цен на право заключения договора подряда на строительство 2-х этажного детского сада на 150 мест в микрорайоне «Алгайр-2».
с. Майма
извещение
2. Общие сведения о запросе цен
2.1. Автономное учреждение Муниципального образования «Майминский район» «Детский сад «Радуга» находящееся по адресу: Российская Федерация, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Советская, 36. Извещает о проведении запроса цен (Раздел 1 настоящей документации), опубликованным 31 октября 2013 года на общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru/ пригласило юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей отвечающих требованиям пункта 3.6. настоящей документации к участию в открытом запросе цен на право заключения договора генерального подряда на строительство 2-х этажного детского сада на 150 мест в микрорайоне «Алгайр-2» (далее – Запрос цен). 2.2. В рамках запроса цен в Извещении о проведении Запроса цен и в настоящей документации используются термины, определенные в подпункте 2.2.1. настоящей документации. 2.2.1. Термины и определения Договор – Договор генерального подряда, заключаемый Организатором Запроса цен с Победителем Запроса цен. Организатор Запроса цен – Автономное учреждение Муниципального образования «Майминский район» «Детский сад «Радуга». Извещение о проведении Запрос цена – объявление о проведении Запроса цен, содержащее наиболее существенные условия его проведения, опубликованное в установленном порядке в соответствии с настоящей документации. Документация – настоящий документ, содержащий совокупность требований к строительному объекту, участникам закупочной процедуры, а также правил, определяющих порядок проведения и участия в Запрос цене, критерии оценки Заявок на участие в Запросе цен и степень их весомости, а также порядок определения Победителя Запроса цен. Начальная Цена Договора – максимальная цена, указываемая в Извещении о проведении Запроса цен и в настоящей документации за оказание услуг по Договору с учетом НДС. Заявки на участие в Запросе цен с превышением максимальной Цены Договора, указанной в Извещении о проведении Запроса цен, отклоняются и не рассматриваются. Цена Договора – вознаграждение, выплачиваемое Организатором Запроса цен за оказание услуг по Договору с учетом НДС. Цена Договора (с учетом НДС) указывается Претендентом в Заявке на участие в Запросе цен. Комиссия – комиссия Организатора Запроса цен, созданная на основании Приказа руководителя, для осуществления проведения Запрос цена и подведения его итогов. Претендент – юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель или совокупность юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей претендующее (-их) на оказание услуг, правосубъектность которого (-ых) позволяет заключить Договор на условиях Запроса цен и осуществить выполнение обязательств по Договору. Заявка на участие в Запросе цен – предложение Претендента (отдельное либо коллективное/совместное) – юридического (-их) лица (лиц), составленное по форме и в соответствии с требованиями документации и направленное Организатору Запроса цен с целью заключить Договор, оформленное и поданное в соответствии с требованиями настоящей документации. Участник Запроса цен – Претендент, подавший Заявку на участие в Запросе цен в установленном порядке, допущенный комиссией к участию в Запросе цен и признанный решением комиссии Участником Запроса цен. Победитель Запроса цен – Участник Запроса цен, Заявке на участие в Запросе цен которого по результатам оценки и сопоставления Заявок на участие в Запросе цен, в соответствии с решением комиссии присвоен первый номер. 2.3. Нормативные основы регулирования порядка проведения Запроса цен. 2.3.1. Нормативными основами проведения настоящего Запроса цен являются: - Гражданский кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; - Федеральный закон от 18 июля - Положением о закупке товаров, работ, услуг; - Извещение о проведении Запрос цена; - Документация. 2.4. Обжалование: 2.4.1. Любой Претендент, подавший Заявку на участие в Запрос цене, либо Участник Запроса цен имеют право подать жалобу на действия (бездействия) Организатора Запроса цен в любое время в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, но не позднее чем через 10 (десять) дней со дня принятия комиссией решения о выборе Победителя Запроса цен. 2.5. Прочие положения 2.5.1. Претендент самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки на участие в Запросе цен, а Организатор Запроса цен по этим расходам не отвечает и не несет по ним обязательств, независимо от хода и результатов Запроса цен. 2.5.2. Организатор Запроса цен обеспечивает конфиденциальность полученных от Претендентов сведений, в том числе содержащихся в Заявках на участие в Запросе цен. Предоставление этой информации другим Претендентам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящей документацией. 2.5.3. Организатор Запроса цен имеет право отказаться от проведения Запроса цен в любое время, но не позднее даты, указанной в Извещении о проведении Запроса цен в качестве даты, до истечения которой Организатор Запроса цен вправе отказаться от проведения Запрос цена, не неся никакой ответственности перед Претендентами или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Извещение об отказе от проведения Запроса цен публикуется Организатором Запроса цен в течение 3 (трех) календарных дней со дня принятия решения об отказе от проведения Запроса цен в порядке, установленном для публикации Извещения о проведении Запроса цен (пункт 3.2.1 настоящей документации). В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения Запроса цен Организатором Запроса цен направляются соответствующие уведомления всем Претендентам, подавшим Заявки на участие в Запросе цен. 2.5.4. Организатор Запроса цен вправе внести изменения в документацию не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи Заявок на участие в Запрос цене. Изменение предмета Запроса цен не допускается. 2.5.5. Информация об изменениях, внесенных в документацию, размещается Организатором Запроса цен на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/ в течение 3 (трех) календарных дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию и в течение двух рабочих дней такие изменения направляются в письменной и/или электронной форме всем Претендентам, которым была предоставлена документация. При этом срок подачи Заявок на участие в Запросе цене будет продлен так, чтобы со дня размещения изменений на сайте Организатора Запроса цен оставалось не менее 5(пяти) дней до даты окончания подачи Заявок на участие в Запросе цен. 2.5.6. Организатор Запроса цен оставляет за собой право на этапах проведения Запроса цен запрашивать дополнительную информацию и/или уточнения, в том числе для проверки достоверности представленной информации. 2.5.7. В случае если по окончании срока подачи Заявок на участие в Запросе цен подана только одна Заявка на участие в Запросе цен, Организатор Запроса цен признает Запрос цен несостоявшимся. 2.5.8. В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Запросе цен комиссией принято решение о допуске к участию в Запросе цен и признании Участником Запроса цен только одного Претендента, подавшего Заявку на участие в Запросе цен, Организатор Запроса цен признает Запрос цен несостоявшимся. 2.5.9. В случае если по окончании срока подачи Заявок на участие в Запросе цен не подано ни одной Заявки на участие в Запросе цен Запрос цен признается несостоявшимся. 2.5.10. В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Запросе цен комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в Запросе цен всех Претендентов, подавших Заявки на участие в Запросе цен, Запрос цен признается несостоявшимся. 2.5.11. Обеспечение Заявки на участие в Запросе цен и обеспечение Договора не установлено.
3. Порядок проведения Запроса цен 3.1. Общий порядок проведения Запроса цен Запрос цен проводится в следующем порядке:
- Публикация Извещения о проведении Запроса цен (пункт 3.2. настоящей документации); - Предоставление документации Претендентам (пункт 3.3. настоящей документации); - Разъяснения положений документации (пункт 3.4. настоящей документации); - Подготовка Претендентами своих Заявок на участие в Запросе цен (пункт 3.5. настоящей документации); - Подача и прием Заявок на участие в Запросе цен (пункт 3.9. настоящей документации); - Внесение изменений в Заявки на участие в Запросе цен и их отзыв (пункт 3.10. настоящей документации); - Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Запросе цен (пункт 3.11. настоящей документации); - Рассмотрение Заявок на участие в Запросе цен (пункт 3.12. настоящей документации); - Оценка и сопоставление Заявок на участие в Запросе цен (пункт 3.13. настоящей документации); - Принятие решения о Победителе Запроса цен (пункт 3.14. настоящей документации); - Подписание Договора (пункт 3.15. настоящей документации).
3.2. Публикация Извещения о проведении Запроса цен 3.2.1. Извещение о проведении Запроса цен публикуется в соответствии с пунктом 2.1. настоящей документации не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания подачи Заявок на участие в Запросе цен.
3.3. Предоставление документации Претендентам 3.3.1. Документация предоставляется Претенденту в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса от Претендента в письменной или электронной форме.
3.4. Разъяснение положений документации 3.4.1. Любые Претенденты вправе направить в письменной или электронной форме (89030746679@mail.ru) запрос Организатору Запроса цен о разъяснении положений документации. 3.4.2. В течение 3 (трех) дней со дня поступления такого запроса Организатор Запроса цен должен направить в письменной или электронной форме разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Организатору Запроса цен не позднее, чем за 3 (три) рабочих дней до дня окончания подачи Заявок на участие в Запросе цен. 3.4.3. Если, по мнению Организатора Запроса цен, ответ на данный запрос будет интересен всем Претендентам, Организатор Запроса цен обеспечивает размещение разъяснений к документации на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/ (без указания источника запроса).
3.5. Подготовка Претендентами своих Заявок на участие в Запросе цен Заявка на участие в Запросе цен подается в виде отдельного либо коллективного (совместного) предложения. Заявка на участие в Запросе цен подается за подписью уполномоченного на подписание Заявки на участие в Запросе цен лица и печатью юридического лица. В случае подачи Заявки на участие в Запросе цен в виде коллективного (совместного) предложения, предложение подается за подписями и печатями всех юридических лиц. Документы, подтверждающие соответствие Претендента требованиям настоящей документации, каждое из юридических лиц подает от себя. Коллективное (совместное) предложение должно содержать в своем составе документы, подтверждающие соответствие каждого Претендента требованиям настоящей документации.
3.5.1. Документы, представляемые претендентом на участие в настоящем запросе цен. а) Заявка на участие в проведении запроса цен (далее – Заявка). Заявка оформляется отдельным документом за подписью уполномоченного лица или руководителя претендента, заверяется печатью претендента и должна содержать: - сведения о претенденте: полное наименование с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес, ИНН, ОГРН, ФИО и должность руководителя, контактную информацию; - согласие претендента на поставку товаров, работ, услуг по предмету проведения закупки цен и заключение договора на описанных выше условиях оплаты; - все расчеты, отраженные в Заявке на участие в Запросе цен, необходимо выполнять в рублях Российской Федерации с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов согласно действующему законодательству Российской Федерации.
Срок действия Заявки составляет 21 календарный дней со дня подведения итогов Запроса цен (срок, в течение которого между претендентом и заказчиком может быть заключен договор после окончания подачи заявок в проведении запроса цен). Образец типовой заявки представлен в Приложении 1 настоящей документации б) Документы, подтверждающие правоспособность претендента: - свидетельство СРО и документы согласно п.3.6. настоящей документации; - выписка из единого государственного реестра юридических лиц (полученная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня окончания подачи Заявки); - свидетельство о внесении записи о претенденте в Единый государственный реестр юридических лиц; - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения претендента; - устав в редакции с изменениями и дополнениями, действующими на момент предоставления Заявки, а также редакция устава с изменениями и дополнениями, действующая на момент избрания единоличного исполнительного органа; - решение об избрании (Протокол уполномоченного органа юридического лица) и вступление в должность Единоличного исполнительного органа (Генерального директора (или иное) в соответствии с Уставом) – приказ о вступлении в должность. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей компанией, предоставляются учредительные документы управляющей компании, а также договор между управляющей компанией и юридическим лицом; - если от имени претендента действует иное лицо, Заявка должна также содержать доверенность на осуществление действий претендента, заверенную печатью и подписанную руководителем претендента или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
Ответственность за некачественно и недобросовестно оформленные документы несет Претендент. Организатор вправе отстранить от участия в настоящей процедуре запроса цен претендента, не предоставившего требуемые документы, предоставившего документы не в полном объеме, а так же в случае предоставления претендентом недостоверных сведений или предоставления документов, не соответствующих требованиям Документации.
3.6. Требования к Претенденту (Генеральному подрядчику) Претендент должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание Услуг. Заключение Договора на оказание Услуг не должно противоречить учредительным документам Претендента. Претендент не должен находиться в стадии ликвидации юридического лица и в отношении Претендента – юридического лица не должна проводиться процедура банкротства. Деятельность Претендента не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Запросе цен. В отношении Претендента должны отсутствовать иски, судебные разбирательства, рассматриваемые на дату подачи Заявки на участие в Запросе цен, которые могут существенно отразиться на его финансовом состоянии. У Претендента за прошедший календарный год не должно быть задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышал 25% (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Претендента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Каждое из требований должно быть подтверждено подписью и руководителя и закреплено печатью Претендента на фирменном бланке и предоставляется в составе заявки.
- Соответствие генерального подрядчика правовым и нормативным требованиям в части: - наличия свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (в соответствии с приказом Минрегионразвития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624), а именно: п. 3. Земляные работы, п. 5. Свайные работы. Закрепление грунтов, п. 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций, п. 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, п. 10. Монтаж металлических конструкций, п. 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов), п. 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений, п. 16. Устройство наружных сетей водопровода, п. 17. Устройство наружных сетей канализации, п. 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения, п. 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи, п. 23. Монтажные работы, п. 24. Пусконаладочные работы, п. 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. п. 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком); Копия соответствующего свидетельства о допуске, заверенное руководителем Претендента, предоставляется в составе заявки. Если Генеральный подрядчик планирует выполнять определенные виды работ по строительству объекта капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства самостоятельно, то он должен иметь выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. - Наличие у Генерального подрядчика кадрового потенциала в количестве, необходимом для выполнения работ в указанные сроки (руководители, специалисты, рабочие, обученные и аттестованные по профилю требуемых работ): - При выполнении работ Субподряд допустим. - Все отступления от проектных решений, прошедших Государственную экспертизу, согласовываются с автором проекта и Заказчиком. - Генеральный подрядчик гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование и материалы соответствует проекту и отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем. - Все примененное оборудование и материалы должно иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ. - Генеральный подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность товара, не сданного на ответственное хранение Заказчику. - Генеральный подрядчик обязан предоставить календарный план-график производства работ. - Строительно-монтажные, пусконаладочные работы производятся в сроки по утвержденному Заказчиком план-графику производства работ. - Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несёт производитель работ. - Генеральный подрядчик несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ. - Наличие опыта выполнения работ/ оказания услуг: должен иметь договоры с завершенными работами/ услугами, сопоставимого характера и объема на сумму не менее 500 000 000,00 рублей с НДС. Опыт подтверждается копиями исполненных договоров (первый лист, лист, содержащий сведения о цене договора, последний лист и акты о приемке выполненных работ) по завершенным договорам. Каждое из требований должно быть подтверждено подписью и руководителя и закреплено печатью Претендента на фирменном бланке и предоставляется в составе заявки.
3.7. Перечень документов, подтверждающих правоспособность Претендента: 3.7.1. Заверенные руководителем Претендента или копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявку на участие в Запросе цен. Если Заявка на участие в Запросе цен подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или заверенная руководителем Претендента копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность. 3.7.2. Заверенные руководителем Претендента копии устава в действующей редакции, изменений и дополнений к нему, свидетельств о государственной регистрации указанных документов, свидетельства о государственной регистрации юридического лица/свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения организации. 3.7.3. Заверенная руководителем Претендента копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. Данная выписка должна содержать сведения по состоянию на дату не более чем за 1 (один) месяц до дня окончания подачи Заявки. 3.7.4. Заверенный Претендентом список аффилированных лиц, составленный на последнюю отчетную дату, предшествующую подаче Заявки на участие в Запросе цен либо заверенный Претендентом список участников, а также список членов коллегиальных органов управления Претендента (совет директоров, правление).
3.8. Требования к оформлению Заявки на участие в Запросе цен 3.8.1. Заявка на участие в Запросе цен подается Претендентом в письменной форме. 3.8.2. Претендент имеет право подать только одну Заявку на участие в Запросе цен. В случае если Претендент подает более одной Заявки на участие в Запросе цен, все его Заявки на участие в Запросе цен отклоняются без рассмотрения. 3.8.3. Все документы, входящие в Заявку на участие в Запросе цен, должны быть подготовлены на русском языке, за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Претенденту третьими лицами на ином языке. В этом случае указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен идентичный нотариально заверенный перевод этих документов на русский язык. 3.8.4. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Заявку на участие в Запросе цен, должны быть выражены в российских рублях с учетом затрат, налогов, пошлин и сборов, согласно действующему законодательству Российской Федерации, за исключением нижеследующего. 3.8.5. Документы, оригиналы которых выданы Претенденту третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным Банком Российской Федерации на дату публикации Извещения о проведении Запроса цен. 3.8.6. Каждый документ, входящий в Заявку на участие в Запросе цен, должен быть подписан руководителем или уполномоченным на подписание соответствующих документов лицом Претендента. Полномочия лица подтверждаются надлежаще оформленной доверенностью (оригинал или копия, заверенная руководителем Претендента), представляемой в составе документов. 3.8.7. Каждый документ, входящий в Заявку на участие в Запросе цен, должен быть скреплен печатью Претендента (на нотариально заверенные копии документов и/или документы, переплетенные типографским способом (брошюры, книги и др.), требование подписи руководителя или уполномоченного лица и скрепления документов печатью Претендента не распространяется). 3.8.8. Дополнительные носители информации (журналы, брошюры, книги и др.) помещаются в отдельные информационные конверты, которые размещаются после последней страницы Заявки на участие в Запросе цен. 3.8.9. Все без исключения страницы и информационные конверты Заявки на участие в Запросе цен должны быть пронумерованы (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Заявки на участие в Запросе цен). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и др., помещенных в информационные конверты, не производится. 3.8.10. Документы (листы и информационные конверты), входящие в Заявку на участие в Запросе цен, должны быть обязательно упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Если Заявка на участие в Запросе цен состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц. 3.8.11. Никакие исправления в тексте Заявки на участие в Запросе цен не имеют силы. 3.8.12. Заявка на участие в Запросе цен должна быть надежно запечатана в конверт (пакет и т.п.) с надписью «Заявка на участие в Запросе цен … (указывается полное наименование предмета закупки)». 3.8.13. На конверте необходимо указать следующие сведения: наименование и адрес Организатора Запроса цен в соответствии с Разделом 1 настоящей документации; полное наименование, место нахождения и почтовый адрес Претендента; предмет Запроса цен в соответствии с Разделом 1 настоящей документации; слова «Не вскрывать до ____________(время и дата окончания подачи заявок на участие в процедуре)
3.9. Подача и прием Заявок на участие в Запросе цен 3.9.1. Претендент должен обеспечить доставку конверта с Заявкой на участие в Запросе цен в срок, установленный извещении о проведении запроса цен, по адресу Организатора Запроса цен: Российская Федерация, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул.Ленина 22, каб. 25. тел./факс 8 (38844) 21-6-99; Е-mail: 89030746679@mail.ru. 3.9.2. Каждая Заявка на участие в Запросе цен, регистрируется Организатором Запроса цен в Журнале регистрации Заявок на участие в Запросе цен с присвоением каждой Заявке на участие в Запросе цен регистрационного номера и с указанием даты и времени получения Организатором Запроса цен Заявки на участие в Запросе цен. Организатор Запроса цен акт приема-передачи документации в получении конверта с такой Заявкой на участие в Запросе цен с указанием даты и времени его получения. 3.9.3. Организатор Запроса цен заканчивает принимать Заявки на участие в Запросе цен по адресу и времени, указанному в извещении. 3.9.4. Ответственность за несвоевременную подачу Заявки на участие в Запросе цен несут Претенденты. 3.9.5. Заявки на участие в Запросе цен, полученные позже установленного выше срока окончания приема Заявок на участие в Запросе цен, не вскрываются, не допускаются к участию в Запросе цен и возвращаются Претендентам. 3.9.6. Организатор принимает меры по обеспечению сохранности конвертов с Заявками на участие в Запросе цен, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших Заявки на участие в Запросе цен. 3.9.7. Организатор Запроса цен вправе не принимать конверт с Заявкой на участие в Запросе цен, если конверт поврежден, запечатан ненадежно или не содержит необходимой информации.
3.10. Внесение изменений в Заявки на участие в Запросе цен и их отзыв 3.10.1. Претендент может изменить или отозвать свою Заявку на участие в Запросе цен после ее подачи в любое время до срока окончания приема Заявок на участие в Запросе цен. 3.10.2. В случае изменения Заявки на участие в Запросе цен Претенденты должны оформить новую Заявку на участие в Запросе цен в соответствии с требованиями настоящей документации. В случае представления новой Заявки на участие в Запросе цен необходимо запечатать ее в конверт согласно пункту 3.8. настоящей документации с дополнительной надписью «Взамен представленного ранее» и указать дату этого представления. В этом случае представленные ранее данным Претендентом конверты вскрываться не будут. 3.10.3. Уведомление об отзыве Заявки на участие в Запросе цен может быть направлено в виде факсимильного сообщения или телеграммой с последующим письменным подтверждением, оформленным за подписью руководителя или уполномоченного лица Претендента и полученным до срока окончания приема Заявок на участие в Запросе цен. 3.10.4. Организатор Запроса цен вправе не возвращать Заявки на участие в Запросе цен Претендентам в тех случаях, если Претендент не направил уведомление об отзыве Заявки на участие в Запросе цен или направил, но с нарушением установленных выше сроков.
3.11. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Запросе цен 3.11.1. Комиссия проводит публичную процедуру вскрытия поступивших конвертов с Заявками на участие в Запросе цен (далее – Процедура вскрытия), во время и сроки, в соответствии с документацией. 3.11.2. На Процедуре вскрытия могут присутствовать представители Претендентов, своевременно подавших Заявки на участие в Запросе цен. 3.11.3. Присутствующие представители Претендентов регистрируются, а лист регистрации прикладывается к Протоколу вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе цен (далее – Протокол вскрытия). 3.11.4. Непосредственно перед Процедурой вскрытия комиссия объявляет присутствующим представителям Претендентов о возможности подать Заявки на участие в Запросе цен, изменить или отозвать поданные Заявки на участие в Запросе цен до их вскрытия. 3.11.5. В ходе Процедуры вскрытия комиссией вскрывается каждый полученный конверт с Заявкой на участие в Запросе цен, и оглашаются следующие сведения: наименование и почтовый адрес Претендента; наличие следующих документов, предусмотренных документацией: Заявка на участие в Запросе цен, документы подтверждающие правоспособность претендента. 3.11.6. По ходу Процедуры вскрытия ведется Протокол вскрытия, в котором отражается вся оглашенная информация. 3.11.7. В ходе Процедуры вскрытия комиссия вправе потребовать от Претендентов представления разъяснений или дополнений положений представленных ими документов, входящих в состав Заявок на участие в Запросе цен, в том числе предоставления отсутствующих и/или дополнительных документов. При этом не допускаются изменения Заявок на участие в Запросе цен. комиссия не вправе предъявлять дополнительные и изменять указанные в документации требования к Претендентам. 3.11.8. Протокол вскрытия подписывается всеми присутствующими членами комиссии и представителями Претендентов непосредственно после вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе цен. Протокол вскрытия размещается на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/ в течение 1 (одного) рабочего дня после его подписания.
3. 12. Рассмотрение Заявок на участие в Запросе цен 3.12.1. Комиссией осуществляется рассмотрение Заявок на участие в Запросе цен в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня Процедуры вскрытия. 3.12.2. В ходе рассмотрения Заявок на участие в Запросе цен проверяется: - правильность оформления Заявок на участие в Запросе цен, в том числе наличие всех необходимых документов, и их соответствие требованиям документации; - соответствие Претендентов требованиям документации. 3.12.3. Организатор Запроса цен с письменного согласия Претендента может исправить очевидные арифметические и грамматические ошибки. Если есть расхождение между суммами, выраженными словами и цифрами, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной словами. Если имеется расхождение между единичной расценкой и общей суммой, полученной в результате умножения единичной расценки на количество, преимущество будет иметь единичная расценка, за исключением случаев, когда, по мнению Организатора Запроса цен, совершенно очевидно произошла грубая ошибка в постановке знака десятичной дроби в единичной расценке. В таких случаях преимущество будет иметь общая сумма, а единичная расценка должна быть исправлена. Если Претендент не согласится с исправлением очевидных ошибок, его Заявка на участие в Запросе цен может быть отклонена. 3.12.4. Организатор Запроса цен вправе не обращать внимания на мелкие недочеты, несоответствия и погрешности, которые не оказывают существенного влияния на условия, предлагаемые Претендентом и на возможности Претендента, связанные с выполнением обязательств по Договору. 3.12.5. Организатор Запроса цен вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Претендента, проведении в отношении такого лица процедуры банкротства, о приостановлении его деятельности, о наличии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. 3.12.6. Претендент обязан представить Организатору Запроса цен обновленные данные, если после подачи Заявки на участие в Запросе цен произошли какие-либо изменения сведений, представленных ранее в составе Заявки на участие в Запросе цен Претендента. В случае если Организатору Запроса цен станет известно, что Претендент не представил необходимую обновленную информацию, Организатор Запроса цен вправе отклонить такую Заявку на участие в Запросе цен. 3.12.7. На основании рассмотрения Заявок на участие в Запросе цен комиссией принимается решение о допуске Претендентов к участию в Запросе цен и о признании таких Претендентов Участниками Запроса цен или об отказе в допуске Претендентов к участию в Запросе цен. 3.12.8. По результатам рассмотрения Заявок на участие в Запросе цен комиссия вправе не допустить к участию в Запросе цен Претендентов, не соответствующих требованиям, установленным настоящей документацией, а также Претендентов, Заявки на участие в Запросе цен которых: не соответствуют требованиям документации; не содержат определенных настоящей документацией документов, либо в таких документах содержатся недостоверные сведения о Претенденте. 3.12.9. Результаты рассмотрения Заявок на участие в Запросе цен оформляются Протоколом рассмотрения Заявок на участие в Запросе цен (далее – Протокол рассмотрения), который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии. 3.12.10. Протокол рассмотрения размещается на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/ в течение (одного) рабочего дня после его подписания.
3.13. Оценка и сопоставление Заявок на участие в Запросе цен комиссия оценивает и сопоставляет Заявки на участие в и проводит их ранжирование по степени значимости для Организатора соответствии с критерием – цена договора:
Цена договора. Значимость критерия (вес критерия) – 100% При оценке Заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения Договора по критерию признается предложение претендента с наименьшей ценой Договора. Рассчитывается по формуле: Цд = (Цmax – Цi)/Цmax * 100, где Цд - баллы, присваиваемые i-й Заявке по указанному Критерию; Цmax - максимальная стоимость договора, установленная в документации о проведении запроса цен; Цi - предложение i-го участника по цене договора. Победителем признается Участник, который предложил лучшее ценовое предложение.
3.14. Принятие решения о Победителе Запроса цен 3.14.1. Комиссия на основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в Запросе цен присваивает каждой Заявке на участие в Запросе цен порядковый номер, в зависимости от количества полученных баллов при оценке Заявок на участие в Запросе цен. Заявке на участие в Запросе цен, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается первый номер. В случае если при оценке Заявок на участие в Запросе цен одинаковое количество баллов получили несколько Заявок на участие в Запросе цен, меньший порядковый номер присваивается Заявке на участие в Запросе цен, которая поступила ранее других Заявок на участие в Запросе цен, получивших такое же количество баллов. 3.14.2. Победителем Запроса цен признается Участник Запроса цен, Заявке на участие в Запросе цен которого, по результатам оценки и сопоставления Заявок на участие в Запросе цен, решением комиссии присвоен первый номер. 3.14.3. Решение комиссии оформляется Протоколом итогов, подписываемом Организатором Запроса цен. Протокол оформляется в двух экземплярах – один из которых передается Победителю процедуры. Протокол итогов размещается на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/ в течение 3 (трех) рабочих дней после его подписания 3.14.4. Копия Протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Запросе цен, заверенная Организатором Запроса цен, передается Победителю Запроса цен в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания указанного Протокола. 3.14.5. Любой Участник Запроса цен после получения уведомления согласно п. 3.16.6. настоящей документации вправе направить Организатору Запроса цен в письменной форме запрос о разъяснении результатов Запроса цен.
3.15. Подписание Договора 3.15.1. Договор между Организатором Запроса цен и Победителем Запроса цен подписывается на основании решения комиссии о Победителе Запроса цен не позднее 20 (двадцати) календарных дней после подписания Протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Запросе цен. Принимая участие в Запросе цен, Претендент тем самым выражает свое согласие на оказание Услуг, перечень которых указан в Договоре, входящем в настоящую документацию (приложение № 2 к настоящей документации). При подписании Договора по результатам Запроса цен Победитель Запроса цен не вправе отказаться от выполнения Услуг или требовать исключения каких-либо Услуг, перечень которых указан в Договоре, входящем в настоящую документацию (приложение № 2 к настоящей документации). Организатор Запроса цен оставляет за собой право разрешать или предлагать Победителю Запроса цен вносить изменения в Договор, за исключением увеличения Цены Договора, и сокращения объема и перечня выполняемых Услуг. 3.15.2. В случае если Победитель Запроса цен уклоняется от заключения Договора, по истечении срока, установленного п. 3.15.1. настоящей документации, Организатор Запроса цен вправе аннулировать в отношении Победителя Запроса цен результаты Запроса цен либо обратиться в суд с иском о требовании к понуждению Победителя Запроса цен заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с Участником Запроса цен, Заявке на участие в Запросе цен которого присвоен второй номер. При этом заключение Договора для Участника Запроса цен, Заявке на участие в Запросе цен которого присвоен второй номер, является обязательным. 3.15.3. Организатор Запроса цен вправе заключить Договор (-ы) с Участником Запроса цен, Заявке на участие в Запросе цен которого присвоен второй номер также и в том случае, если в течении 3-х месяцев с даты подписания Договора (Договоров) с Победителем Запроса цен, Победитель Запроса цен не приступил к выполнению условий договора. Договор (Договоры) в этом случае должен (должны) быть заключен (-ы) в течение 20 дней с даты расторжения Договора (Договоров) с Победителем Запроса цен. При этом заключение Договора для Участника Запроса цен, Заявке на участие в Запросе цен которого присвоен второй номер, является обязательным. 3.15.4. В случае наступления событий, изложенных в пунктах 3.15.2., 3.15.3. настоящей документации, Организатор Запроса цен вправе осуществить публикацию следующей информации на Сайте Организатора Запроса цен: наименование и адрес Победителя Запроса цен, уклонившегося от подписания Договора (Договор (Договоры) с которым был (-и) расторгнут (-ы)); наименование и адрес Участника Запроса цен, Заявке на участие в Запросе цен которого присвоен второй номер. 4. Информационная карта запроса цен В части 4. «Информационная карта запроса цен» содержится информация для данного запроса цен, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части 2 «Общие сведения о запросе цен».
Информация о проводимом ЗАПРОСЕ ЦЕН:
5. Требования к поставляемым товарам, работам (услугам):
В Приложении к документации представлены техническое задание сводный сметные расчеты
6. Заказчик с победителем процедуры запроса цен заключит договор генерального подряда по следующей форме (Приложение 2). Приложение 1
ЗАЯВКА на проведение запроса цен « »
Настоящим наименование организации место нахождения почтовый адрес: номер контактного телефона контактное лицо: в лице действующего на основании Ознакомившись с закупочной документацией, Федеральным законом от 18 июля выражает свое согласие на участие в процедуре закупки, проводимой в форме запроса цен, подает настоящую заявку, соглашаясь с условиями договора, и предлагает торгуемые условия в составе настоящей заявки, подтверждает, что выполнит … указывается наименование услуги, сроки выполнения работ и стоимость работ декларирует, что является лицом, соответствующим требованиям, предъявленным заказчиком в документации и действующим законодательством к участникам настоящей процедуры закупки, гарантирует достоверность сведений, указанных в заявке и документов, приложенных в составе заявки, обязуется заключить с заказчиком договор на условиях, указанных в извещении и прилагаемой документации в случае присвоения заявке первого номера по результатам оценки (подведения итогов), а также в случае присвоения второго номера, если первый номер уклонился от заключения договора. Банковские реквизиты: ИНН КПП ОКАТО ОКПО ОКТМО ОГРН ОКОГУ ОКФС ОКВЭД ОКОПФ Р/счет в К/счет БИК
Генеральный директор ______________ расшифровка Наименование организации М.П.
Приложение 2 ДОГОВОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА № ___ на строительство объекта: «____________________________»
_______________________________ в лице __________________, действующего на основании _____________, далее именуемое «Заказчик», с одной стороны, и _______________________________________ в лице _______________________________, действующего на основании _____________, далее именуемое «Генподрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. Генподрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить строительно-монтажные, пуско-наладочные и прочие работы, необходимые для строительства и ввода в эксплуатацию объекта: «2-х этажный детский сад на 150 мест в микрорайоне Алгайр-2 (далее – Объект), в соответствии с условиями Договора и полученной от Заказчика проектно-сметной документацией (далее – ПСД), согласованной и утвержденной в установленном порядке, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Генподрядчиком работы в соответствии с условиями Договора. 1.2. Генподрядчик обязан собственными и (или) привлеченными силами, с применением собственного либо арендуемого вспомогательного оборудования, машин, механизмов, инвентаря и собственных материалов выполнить весь комплекс работ, необходимый для сооружения и ввода в эксплуатацию Объекта, а именно: - выполнение комплекса строительно-монтажных работ, предусмотренных ПСД, за исключением подготовки территории строительства; - приобретение и доставку до места производства работ, разгрузку и складирование материально-технических ресурсов (оборудования и материалов, в том числе конструкций и деталей, строительных изделий), необходимых в соответствии с ПСД для строительства Объекта (далее - МТР); - создание на Объекте временных мест складирования МТР и их охрану до окончания работ; - организацию строительной площадки на месте проведения работ с необходимыми временными зданиями и сооружениями, в соответствии с согласованным и утвержденным в установленном порядке проектом организации строительства; - подключение инженерных систем и оборудования к действующим сетям и коммуникациям в объемах, определенных ПСД, включая получение необходимых согласований; - проведение пуско-наладочных работ, испытаний, индивидуального и комплексного опробования, тестирования, замеров параметров работы инженерных систем и оборудования, полного технического освидетельствования лифтов, подготовки и регистрации деклараций о соответствии лифтов в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации строительных норм и правил, правил безопасности и правил эксплуатации, санитарных правил и норм; - вывоз по окончании работ с территории Объекта имущества Генподрядчика, находившегося на Объекте для целей реализации Договора; - вывоз с территории Объекта грунта, выемка которого будет производиться в ходе выполнения земляных работ; - вывоз с территории Объекта строительного мусора, образующегося в ходе производства работ. 1.3. Содержание работ, конкретные виды работ определяются ПСД (под которой в Договоре понимается комплекс необходимых для осуществления строительства документов (рабочая документация и смета), составленный в соответствии с действующими на территории РФ нормативными документами и правилами). 1.4. Работы по Договору считаются выполненными в полном объеме, а результат работ принятым, после подписания Акта приемки объекта капитального строительства.
2.Стоимость работ по Договору.
2.1. Стоимость работ по Договору, согласованная Сторонами на момент его заключения, составляет ______________ (_______________________) рублей, в том числе НДС _______________ рублей (_________________________). Стоимость работ по договору, включает в себя стоимость всех работ согласно пункту 1.2 Договора (в том числе стоимость материалов и оборудования, а также расходов по их доставке до места проведения работ), а также затраты на оплату налогов, сборов и пошлин, которые потребуется уплатить в соответствии с законодательством РФ в ходе исполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору. 2.2. Если в процессе исполнения Договора возникнет необходимость в дополнительных работах, не предусмотренных ПСД, Стороны согласуют их стоимость, порядок выполнения и оплаты путем заключения дополнительного соглашения к Договору.
3.Порядок и условия платежей.
3.1. Оплата работ, выполненных Генподрядчиком и принятых Заказчиком, производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика, указанный в Договоре. 3.2. Оплата за выполненные Работы производится по факту выполнения, подтвержденному подписанными Сторонами Актами по Форме КС-2 и КС-3, при отсутствии претензий Заказчика к качеству выполненных работ, включая устранение выявленных дефектов, в течение 12 календарных месяцев с момента подписания сторонами Актов по Форме КС-2 и КС-3, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика или иными способами, не противоречащими законодательству. 3.3. Счет - фактуры выставляются в соответствии с действующим в РФ налоговым законодательством. 3.4. До окончательного выполнения всего объема работ по договору, Заказчик вправе при осуществлении оплаты в соответствии с п. 3.2. Договора производить гарантийные удержания в размере 5 % (Пять процентов) от стоимости выполненных работ, оплата которых осуществляется в следующем порядке: - половина произведенных гарантийных удержаний – после выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию; - оставшаяся часть произведенных гарантийных удержаний – в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта при условии устранения Генподрядчиком выявленных Заказчиком дефектов (недостатков). 4.Сроки выполнения работ.
4.1. Общий срок выполнения работ по Договору: с «__» ________________201_ г. по «__» ______________201_ г. 4.2. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются Календарным графиком производства работ, который составляется Генподрядчиком в течение 14 календарных дней с момента подписания Договора с соблюдением сроков выполнения работ, указанных в пункте 4.1 Договора, и утверждается Заказчиком. 4.3. Датой окончания работ Генподрядчика по Объекту будет считаться дата подписания уполномоченными представителями Заказчика и Генподрядчика Акта приемки объекта капитального строительства. 4.4. Генподрядчик по согласованию с Заказчиком вправе досрочно выполнить работы. В этом случае Заказчик обязан принять и оплатить работы в соответствии с условиями Договора.
5.Выполнение строительно-монтажных работ.
5.1. Организация строительно-монтажных работ. 5.1.1. Для выполнения работ по Договору Заказчик передает Генподрядчику по актам приема-передачи: - земельный участок, отведенный для целей строительства Объекта, по акту передачи строительной площадки; - рабочую документацию с допуском «В производство работ»; - геодезическую разбивочную основу. 5.1.2. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору, Заказчик назначит на Объекте своих уполномоченных представителей, которые от имени Заказчика, в пределах их полномочий, будут осуществлять строительный контроль за строительством Объекта. В обязанности уполномоченных представителей входит проверка в процессе строительства соответствия выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ, используемых материалов и оборудования проектным решениям, технологии и качества строительно-монтажных работ, положениям действующим в РФ нормативным документам в области строительства, а также контроль за прочими работами Генподрядчика, предусмотренными Договором. Уполномоченные представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа в течение всего периода действия Договора ко всем частям строительно-монтажных работ, при этом их действия должны обеспечивать невмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Генподрядчика. 5.1.3. На Объекте Генподрядчика будут представлять уполномоченные представители, которые от имени Генподрядчика будут выполнять все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение строительно-монтажных работ в пределах своих полномочий. Состав представителей Генподрядчика, уполномоченных на совершение от имени Генподрядчика юридических действий, сообщается Заказчику, с указанием полномочий, возложенных на каждого из представителей. 5.1.4. Заказчик своими силами или силами привлеченной им организации осуществляет строительный контроль за строительством Объекта. 5.1.5. На период выполнения строительно-монтажных работ Генподрядчик самостоятельно, по отдельным договорам и за свой счет осуществляет необходимые временные подсоединения к инженерным коммуникациям в местах, указанных Заказчиком, по представленным Генподрядчиком нагрузкам. 5.1.6. Заказчик может дать письменное распоряжение Генподрядчику на следующие изменения работ: - исключить любую работу; - изменить характер или качество, либо вид любой части работ; - выполнить дополнительную работу, необходимую для ввода в эксплуатацию Объекта. Если такие изменения влияют на цену и сроки выполнения работ, то они будут оформляться дополнительными соглашениями к Договору. 5.1.7. В случае возникновения по вине Генподрядчика перерывов в производстве строительно-монтажных работ на Объекте Генподрядчик организует и производит работы по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций на Объекте в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Заказчиком понесенных Генподрядчиком затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Генподрядчик обязан незамедлительно сообщить о таких ситуациях Заказчику и компенсировать в полном объеме Заказчику или привлеченной Заказчиком организации стоимость проведенных работ, а также возместить причиненные убытки. 5.1.8. Генподрядчик осуществляет разбивку осей и частей Объекта в соответствии с ПСД на основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы и несет ответственность за правильность разбивки осей Объекта, высот и размеров всех его частей. 5.1.9. Генподрядчик несет ответственность за правильную разметку выполняемых им конструкций по отношению к исходным точкам, линиям и высотам. 5.2. Скрытые строительные работы. 5.2.1. По отдельным видам строительно-монтажных работ и инженерных систем, подлежащих закрытию в связи с выполнением последующих работ, Генподрядчик обязан обеспечить освидетельствование скрытых работ с участием уполномоченного представителя Заказчика с составлением Акта освидетельствования скрытых работ в 3 (трех) экземплярах. К Акту освидетельствования скрытых работ прилагаются ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых МТР, паспорта на МТР. 5.2.2. Никакие подлежащие закрытию строительно-монтажные работы не должны закрываться без освидетельствования с составлением соответствующего Акта, за исключением случая, если уполномоченный представитель Заказчика не является на приемку этих работ в назначенный Генподрядчиком срок, о чем он обязан письменно информировать Заказчика за 3 рабочих дня до предполагаемого освидетельствования. Если представитель Заказчика не был информирован об этом или был информирован с опозданием, то Генподрядчик обязан за свой счет открыть любую часть скрытых работ по указанию Заказчика, а затем восстановить ее. 5.2.3. В случае если Заказчиком в Общий журнал работ внесены замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Генподрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается. 5.2.4. Генподрядчик обязуется оформлять и передавать Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128) «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» в трех экземплярах, в том числе один экземпляр на электронном носителе. 5.3. Устранение недостатков работ. 5.3.1. Если Заказчик обнаружит строительно-монтажные работы, которые выполнены с отступлениями от проектной и рабочей документации, требований технических регламентов, действующих в РФ, ухудшившими результат этих работ, либо с иными недостатками, которые делают их непригодными для использования, Генподрядчик обязан своими силами, за свой счет и без увеличения цены настоящего Договора в срок, установленный Заказчиком, устранить обнаруженные Заказчиком недостатки. 5.3.2. В случае неустранения Генподрядчиком в установленный срок выявленных недостатков Заказчик вправе по своему выбору уменьшить стоимость подлежащих оплате работ либо потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков. 5.3.3. Дефект, вызванный использованием приобретенных Генподрядчиком материалов, конструкций и изделий, несоответствующих проектной документации и настоящему Договору, устраняется за счет Генподрядчика. Устранение вышеуказанных дефектов не должно влиять на сроки производства работ по настоящему Договору. 5.3.4. Если во время выполнения строительно-монтажных работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Генподрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Генподрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Генподрядчика, а также потребовать возмещение убытков. 5.4. Общий и специальный журналы работ. 5.4.1. До начала работ на Объекте Заказчик заблаговременно направляет Генподрядчику для ведения учета выполненных работ на Объекте общий и специальные журналы работ, сброшюрованные, пронумерованные, скрепленные печатью и с регистрационной надписью органа государственного строительного надзора, с указанием номера дела в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и оформленные согласно Порядку ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденному приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7. 5.4.2. Общий журнал работ является основным документом, должен отражать весь ход производства работ, имеющих значение в договорных отношениях Генподрядчика и Заказчика (например, дата начала и окончания отдельных работ, сообщения об актах на скрытые работы, о задержках, связанных с выходом из строя строительной техники, технические просчеты и прочее), а также сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре. Данные общего журнала учета выполнения работ используются также и при составлении актов о приемке выполненных работ (форма КС-2). 5.4.3. Специальные журналы работ (журнал сварочных работ, журнал прокладки кабелей и др.), в которых ведется учет выполнения работ при строительстве, являются документами, отражающими выполнение отдельных видов работ. 5.4.4. Если уполномоченный представитель Заказчика не согласится с записями Генподрядчика, он должен изложить свое мнение в Общем журнале работ. 5.4.5. Генподрядчик обязан в десятидневный срок принять меры для устранения отмеченных Заказчиком недостатков, кроме случаев аварийной ситуации, требующих немедленного устранения. 5.5. Порядок проведения опробования Оборудования и инженерных систем. 5.5.1. Все оборудование и инженерные системы, смонтированные на Объекте, подлежат индивидуальному и комплексному опробованию со сдачей результатов опробований Приемочной комиссии, назначаемой Заказчиком для этих целей. 5.5.2. Индивидуальное и комплексное опробование проводится в соответствии с программами испытаний, которые определяют состав, последовательность, и продолжительность операций по опробованию оборудования и инженерных систем. 5.5.3. Программы испытаний составляются Генподрядчиком, с последующим утверждением уполномоченным представителем Заказчика за 10 дней до готовности оборудования или систем к опробованию. 5.5.4. По результатам индивидуального и комплексного опробования Генподрядчик готовит соответствующие акты установленной формы, которые подписываются всеми членами Приемочной комиссии. 5.5.5. Генподрядчик гарантирует наладку инженерных систем на проектные режимы работы, включая функционирование этих систем в летний и зимний периоды, независимо от времени ввода Объекта в эксплуатацию.
6. Порядок обеспечения строительства Объекта материалами и оборудованием.
6.1. Обеспечение строительства Объекта необходимыми, в соответствии с ПСД, МТР осуществляет Генподрядчик. 6.2. Генподрядчик обязан предоставить Заказчику оригиналы соответствующих сертификатов, технических паспортов или протоколов о результатах испытания качества используемых им МТР, в том числе, данные об их пожарной и санитарной безопасности в соответствии с нормами, действующими в РФ, а также, в случае необходимости, разрешения уполномоченных органов на их применение на территории РФ. Вместе с оборудованием и материалами Генподрядчик обязан предоставить Заказчику техническую документацию заводов-изготовителей и требуемые в соответствии с законодательством РФ сертификаты и разрешения. Содержание технической документации будет достаточным для выполнения работ по Договору, а также для обеспечения надежной и экономичной эксплуатации оборудования, своевременного проведения технического обслуживания оборудования, для возможности формирования заказа на запасные части и организации метрологического обеспечения, включая спецификацию сменных и запасных частей к оборудованию, паспорта, техническое руководство либо инструкцию по эксплуатации (техническому обслуживанию), инструкцию по монтажу, пуску и наладке (если эти вопросы не изложены в техническом описании), принципиальные и электрические схемы оборудования, документы, подтверждающие поверку, калибровку в РФ и методику поверки средств измерений и другую информацию, касающуюся эксплуатации оборудования и иного использования предмета Договора, если характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы. 6.3. Генподрядчик за свой счет осуществляет доставку приобретенных им МТР до места выполнения работ. 6.4. Генподрядчик гарантирует, что качество МТР, поставляемых им для выполнения строительно-монтажных и прочих работ на Объекте, будет соответствовать проектным решениям, строительным и иным нормам и правилам, действующим в РФ, а также согласованным с Заказчиком образцам. 6.5. В случае установления Генподрядчиком некомплектности оборудования при приемке его для монтажа либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Генподрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика, составить соответствующий акт и представить его Заказчику. Составление акта и предъявление претензий к заводу-изготовителю или поставщику оборудования является обязанностью Генподрядчика. Генподрядчик обязан доукомплектовать оборудование в десятидневный срок с момента составления акта. 6.6. Ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации настоящего Договора МТР с момента их получения до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Генподрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) несет Генподрядчик.
7.Права и обязанности Генподрядчика. Для выполнения Договора Генподрядчик обязуется: 7.1. В течение 15 (пятнадцати) дней, следующих после вступления в силу Договора, разработать и предоставить на согласование Заказчику проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества и чертежи для строительства временных зданий и сооружений. При наличии замечаний Заказчика Генподрядчик обязан внести изменения в проект производства работ в сроки, установленные Заказчиком. 7.2. Обеспечить качественное выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ в соответствии с ПСД, в срок, предусмотренный Договором. 7.3. Нести все расходы, связанные с получением официальных разрешений и сертификатов на МТР, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также самостоятельно осуществлять их получение. 7.4. Выполнять своими силами входной контроль МТР, в том числе предмонтажную ревизию оборудования и поверку средств измерений. 7.5. Разработать и согласовать в органах ГИБДД альтернативные схемы движения специальных транспортных средств (скорая помощь, пожарные машины и пр.), не препятствующие возможности выполнения работ по строительству Объекта. 7.6. Осуществлять транспортировку к месту поверки, ревизии и обратно, сдачу, приемку, получение оборудования и материалов. 7.7. До подписания Сторонами Акта приемки объекта капитального строительством нести ответственность за порчу материальных ценностей и результата работ, сохранять освещение, обозначения и ограждения в соответствующем порядке. В случае повреждения результатов работ, утраты либо порчи материалов и оборудования, выполнить за свой счет ремонт и/или поставить материально-технические ресурсы, аналогичные поврежденным, либо утраченным без изменения сроков выполнения работ. 7.8. Обеспечивать своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации по Объекту на месте производства работ, а также предоставлять Заказчику, организациям, осуществляющим авторский надзор и строительный контроль, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые журналы, чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей. 7.9. Со дня подписания Сторонами акта передачи Генподрядчику строительной площадки (со дня допуска персонала Генподрядчика или его Субподрядчиков для выполнения работ по Договору) и до календарного дня, следующего за днем подписания Акта приемки объекта капитального строительством, организовать охрану строительной площадки, мест открытого хранения материалов, приобъектных складов, находящихся на строительной площадке материальных ценностей, в том числе, строительных машин, механизмов, принадлежащих Заказчику, Генподрядчику, Субподрядчикам, объектов, строительство которых не закончено, временных зданий и сооружений и иных строений, находящихся на строительной площадке. Генподрядчик также несет полную ответственность за риск уничтожения и повреждения указанных материальных ценностей. 7.10. Осуществлять контроль над всеми поступающими на строительную площадку и вывозимыми с территории строительной площадки материальными ценностями. 7.11. Доставить за свой счет и разместить на строительной площадке, а ко дню подписания Акта приемки объекта капитального строительства - демонтировать и вывезти за ее пределы, принадлежащие Генподрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и коммуникации, другое имущество, необходимые для выполнения работ. 7.12. Вывозить строительный мусор, образующийся в ходе производства строительно-монтажных работ на Объекте. 7.13. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности труда в период выполнения строительно-монтажных работ, а также мер по охране окружающей среды. Обезопасить также примыкающие к Объекту строения путем соблюдения указанных мероприятий. Обеспечить содержание и уборку Объекта и прилегающей непосредственно к нему территории за свой счет. Назначить своего сотрудника, ответственного за соблюдение требований промышленной безопасности, охраны труда и правил противопожарной безопасности на Объекте. 7.14. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение обязательств по Договору. 7.15. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе и при приемке работ. 7.16. Устранить за свой счет дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока. 7.17. При сдаче Объекта передать Заказчику по акту на русском языке спецификацию сменных и запасных частей к оборудованию, смонтированному Генподрядчиком, а также паспорта, технические руководства либо инструкции по эксплуатации (техническому обслуживанию), инструкции по монтажу, пуску и наладке (если эти вопросы не изложены в техническом описании) оборудования, принципиальные и электрические схемы, сертификаты, документы, подтверждающие поверку, калибровку в РФ и методику поверки средств измерений и другую информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования оборудования, если характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы. 7.18. Немедленно поставить в известность Заказчика, в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работы или делающих дальнейшее продолжение работы невозможным и (или) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ. 7.19. В течение пяти календарных дней с даты подписания Договора представить Заказчику список своих уполномоченных представителей, с приложением копий соответствующих доверенностей, описанием их полномочий в ходе исполнения Договора и контактной информации. 7.20. Обеспечить выполнение работ квалифицированным и аттестованным в установленном порядке персоналом. 7.21. Обязать своего уполномоченного представителя участвовать в производственных совещаниях, проводимых Заказчиком для целей реализации условий Договора. 7.22. Извещать Заказчика и органы государственного строительного надзора о сроках завершения работ, подлежащих проверке в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности. 7.23. Передать по окончании строительства Объекта Заказчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию на выполненные работы в трех экземплярах, в том числе один экземпляр на электронном носителе. 7.24. По запросу Заказчика представлять информацию об Объекте, в том числе на электронных носителях. 7.25. В течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Заказчику Обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему Договору в размере 5% (Пять Процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора, путем перечисления денежных средств в указанном размере на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе 19 настоящего Договора. Условия предоставления Обеспечения определяются статьей 14 настоящего Договора. Генподрядчик имеет право: 7.25. Не приступать к работе, а начатую работу приостанавливать в случаях, когда имело место нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору, которые препятствует исполнению Генподрядчиком условий Договора, а также при наличии других обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязательств не будет произведено в установленный срок.
8.Права и обязанности Заказчика. Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется: 8.1. Представить Генподрядчику список своих уполномоченных представителей, с описанием их полномочий в ходе исполнения Договора и контактной информации. 8.2. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ, а именно: - осуществлять контроль за соответствием выполняемых на Объекте строительно-монтажных работ, применяемых материалов проектным решениям, требованиям технических регламентов (строительных норм и правил, стандартов, технических условий и другим действующим в РФ нормативным документам в области строительства); - осуществлять контроль за соблюдением Календарного графика производства работ; - проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых конструкций, изделий, материалов (технических паспортов, сертификатов и др.); - осуществлять контроль выполнения геодезических работ; - производить освидетельствование и оценку выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ с оформлением актов на освидетельствование скрытых работ; - осуществлять контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной документации (исполнительных схем инструментальной съемки строительных конструкций, частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, Общего и специальных журналов работ); - осуществлять контроль исполнения Генподрядчиком указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного строительного надзора, а также требований строительного контроля Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечения своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и Объекта в целом; - организовывать и принимать участие в проверках, проводимых органами государственного надзора. Уполномоченные представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа, в течение всего периода действия Договора, ко всем частям строительно-монтажных работ. 8.3. При обнаружении отступлений от требований технических регламентов (норм и правил, стандартов), ухудшающих результат работы или иных недостатков в работе, незамедлительно заявить об этом Генподрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки результата работы в Общем журнале работ, а также установить разумный срок для их устранения. Запись в Общем журнале работ является официальным извещением Генподрядчика о недостатках работ и является основанием для применения мер ответственности, установленных законодательством и Договором. 8.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора. Заказчик имеет право: 8.5. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Генподрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность. 8.6. Давать предписание о приостановлении Генподрядчиком работ до установленного им срока, в порядке в следующих случаях: - дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта; - при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность Объекта и находящихся вблизи его объектов; - дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта в связи с применением МТР, не соответствующим пункту 6.4 Договора. Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Генподрядчик. При этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору. 8.7. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи результата работы Генподрядчиком, при этом Заказчик оплачивает последнему часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Генподрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. 8.8. Приглашать руководителей и специалистов Генподрядчика на проводимые планерки и совещания для рассмотрения вопросов, связанных с выполнением работ, а также создавать совместную с Генподрядчиком комиссию по расследованию аварий и несчастных случаев. 8.9. Осуществлять ежеквартальный контроль за целевым использованием Генподрядчиком денежных средств, перечисленных Заказчиком по данному договору. Контроль осуществляется в виде целевой проверки достоверности данных ежеквартального отчета Генподрядчика о целевом использовании денежных средств. Целевая проверка проводится либо Заказчиком, либо аудиторской организацией, уполномоченной Заказчиком на основании доверенности Заказчика или договора, утвержденного Заказчиком, между Генподрядчиком и уполномоченной аудиторской организацией.
9.Сдача и приемка работ. 9.1. Порядок сдачи-приемки строительно-монтажных работ. 9.1.1. Для сдачи - приемки выполненных строительно-монтажных работ Генподрядчик не позднее 23-го числа текущего месяца предъявляет Заказчику выполненные работы и после приемки работ уполномоченными представителями Заказчика, предоставляет Заказчику не позднее 29-го числа текущего месяца документы, указанные в пунктах 3.2, 5.2, 5.4 Договора. 9.1.2. Заказчик в течение семи рабочих дней со дня получения извещения от Генподрядчика о его готовности предъявить объем выполненных работ за текущий месяц обязуется осмотреть работы и принять их или дать обоснованные замечания. Заказчик вправе отказать Генподрядчику в приемке работ, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной, технической и другой необходимой документацией. 9.1.3. Объем выполненных в отчетном месяце работ подтверждается после их промежуточной приемки путем подписания уполномоченными представителями Генподрядчика и Заказчика: - Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2); - Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 9.1.4. Вышеуказанная промежуточная приемка Заказчиком выполненных Генподрядчиком работ за отчетный месяц не рассматривается Сторонами как приемка Заказчиком результата отдельного этапа работ в смысле статьи 753 Гражданского кодекса РФ, и осуществляется Сторонами лишь в целях проведения Заказчиком расчетов с Генподрядчиком за выполненные в соответствующем месяце объемы работ. 9.1.5. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 9.2. Порядок приемки смонтированного оборудования. 9.2.1. Завершение монтажа оборудования или какой-либо его технологически независимой части, должно быть оформлено Заказчиком и Генподрядчиком актом окончания монтажных работ, подписание которого означает готовность смонтированного оборудования к пусконаладочным работам. 9.2.2. Завершение пусконаладочных работ должно быть оформлено уполномоченными представителями Заказчика и Генподрядчика соответствующим актом, подписание которого означает готовность оборудования для комплексного опробования. 9.2.3. Комплексное опробование оборудования должно быть завершено до приемки законченного строительством Объекта Заказчиком, т.е. до подписания Сторонами Акта приемки объекта капитального строительства. 9.2.4. До начала комплексного опробования оборудования Заказчик создает Приемочную комиссию, которая принимает результаты комплексного опробования. 9.2.5. К началу работы Приемочной комиссии Генподрядчик обязан предъявить Приемочной комиссии Исполнительную документацию на выполненные работы согласно РД-11-02-2006 (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128) «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 9.3. В случае обнаружения при приемке работы отступлений Генподрядчика от ПСД, от условий Договора, или обнаружения иных недостатков в работе, уполномоченными представителями Заказчика и Генподрядчика составляется акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки и Заказчиком устанавливается срок для их устранения Генподрядчиком. При отказе Генподрядчика от подписания акта, указанного в настоящем пункте, в течение трех рабочих дней с момента получения извещения от уполномоченного представителя Заказчика об обнаруженных отступлениях (недостатках), Заказчик вправе привлечь для фиксации и качественной оценки обнаруженных отступлений (недостатков) третье лицо, имеющее соответствующее свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулирующей организацией. В этом случае Генподрядчик обязан возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица. В случае не устранения Генподрядчиком выявленных недостатков работ в сроки, установленные Заказчиком, Заказчик вправе уменьшить стоимость подлежащих оплате работ (в том числе за счет гарантийных удержаний) либо потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков (в том числе расходов по выполнению работ третьим лицом). 9.4. Порядок приемки законченного строительством Объекта. 9.4.1. После окончания предусмотренных Договором строительно-монтажных и пусконаладочных работ, завершения комплексного опробования оборудования, Генподрядчик обязан письменно, не позднее, чем за 15 дней до начала приемки работ, уведомить Заказчика о готовности Объекта к сдаче. 9.4.2. Приемка Заказчиком законченного строительством Объекта производится Приемочной комиссией, назначаемой Заказчиком, и оформляется Актом приемки объекта капитального строительства. 9.4.3. До приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией Генподрядчик обязан обеспечить проведение необходимых замеров и тестов представителями органов государственного надзора, с предоставлением их результатов членам Приемочной комиссии. Своевременный вызов представителей инспектирующих организаций, которые осуществляют архитектурно-строительный, санитарный, пожарный и другие виды надзора, а так же оплата их услуг по выдаче заключений, является обязанностью Генподрядчика. 9.5. Риск случайной гибели и случайного повреждения Объекта до подписания Акта приемки объекта капитального строительства несет Генподрядчик. 10.Специальные разрешения на выполнение работ. 10.1. Генподрядчик до начала выполнения работ обязан предоставить Заказчику все необходимые свидетельства, выданные саморегулирующей организацией, о допуске к работам (свидетельство СРО) выполняемым по Договору, как лично Генподрядчиком, так и силами привлекаемых им третьих лиц. 11.Гарантии. 11.1. Гарантийный срок эксплуатации Объекта – 60 (Шестьдесят) месяцев с момента подписания Акта приемки объекта капитального строительства. 11.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что отдельные виды выполненных строительно-монтажных работ имеют недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Генподрядчиком принятых на себя обязательств, либо смонтированное оборудование или инженерная система выйдет из строя, то Заказчик составляет Акт об выявленных недостатках. В Акте в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения недостатка и дата его устранения Генподрядчиком. После чего Акт направляется на согласование Генподрядчику. В случае отсутствия ответа Генподрядчика в срок более пяти дней или необоснованного отказа от рассмотрения Акта, Заказчик вправе привлекать для фиксации и качественной оценки обнаруженных недостатков третье лицо, имеющее соответствующее свидетельство о допуске к видам работ, указанным в Акте, выданное саморегулирующей организацией. Затраты по привлечению третьего лица обязан нести Генподрядчик. 11.3. Устранение обнаруженных недостатков производится силами Генподрядчика в сроки, установленные Актом об выявленных недостатках. В случае неустранения Генподрядчиком выявленных недостатков работ в сроки, установленные Заказчиком, Заказчик вправе уменьшить стоимость подлежащих оплате работ (в том числе за счет гарантийных удержаний) либо потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков (в том числе расходов по выполнению работ третьим лицом). 11.4. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов (недостатков). 11.5. Для выполнения работ по текущему обслуживанию Объекта в течение гарантийного срока Генподрядчик, по необходимости, немедленно обеспечит необходимые запчасти и направит специалиста на Объект. 12.Обстоятельства непреодолимой силы. 12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения и других природных явлений, актов или действий государственных органов, а также забастовок или прочих подобных обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. 12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно уведомить другие Стороны в письменном виде о начале и предполагаемом сроке действия и окончании указанных выше обстоятельств, однако, не позднее, чем за 10 дней после их начала. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующими документами Торгово-промышленной палаты РФ. 12.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другие Стороны в 10-дневный срок, после чего, Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ по Договору и составить новую сметную документацию с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения дальнейших работ. 12.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон, по сравнению с их состоянием на момент заключения Договора, установленные в Договоре обязательства по срокам и стоимости строительства должны быть соответствующими образом откорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением. 12.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут действовать более 30 дней, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения Договора. Если Стороны не смогут договориться в течение 15 дней, тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжения Договора.
13.Ответственность Сторон. 13.1. За нарушение сроков выполнения работ (как общего, так и отдельных видов работ), Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день просрочки. 13.2. За нарушение сроков устранения недостатков работы Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день просрочки. 13.3. За отказ от подписания акта, указанного в пунктах 9.3 и 11.2 Договора Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,01 % от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Договора. 13.4. За неисполнение Генподрядчиком указанной в пункте 7.11 Договора обязанности по вывозу за пределы строительной площадки принадлежащего Генподрядчику имущества Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день просрочки. 13.5 За нарушение сроков указанных в пункте 7.25 Договора, Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день просрочки. 13.6. За нарушение условий пунктов 4.2, 5.2.1, 5.5.3, 6.2, 7.1, 7.5, 7.8, 7.12, 7.13, 7.17, 7.19, 7.23, 7.24, 9.4.3 Договора Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Договора. 13.7. Генподрядчик уплачивает указанные в пунктах 13.1-13.6 Договора неустойки и штрафы в течение пяти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. В случае неоплаты неустойки (штрафа) в указанный срок Заказчик вправе уменьшить стоимость подлежащих оплате работ (в том числе за счет гарантийных удержаний) на сумму неоплаченной неустойки (штрафа), о чем должен быть в письменном виде уведомлен Генподрядчик. 13.8. В случае возникновения претензий со стороны подрядных организаций, привлеченных Генподрядчиком для выполнения работ, или со стороны третьих лиц к Генподрядчику, вызванных производством работ или другой деятельностью Генподрядчика, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. 13.9. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ по Договору, отвечает Генподрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен не по обстоятельствам, за которые отвечает Генподрядчик. 13.10. Уплата неустойки (штрафы) и (или) возмещение убытков не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств по Договору. 14.Прочие условия. 15.1. Договор может быть изменён по соглашению Сторон. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 15.2. Во всем остальном, что касается Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством РФ. 15.3. После вступления в силу Договора переписка Сторон, результаты предыдущих переговоров, ранее согласованные условия договорных отношений Сторон по предмету Договора, существенным и иных условиям Договора, противоречащие или не соответствующие его положениям, теряют силу. 15.4. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его фактическому почтовому адресу. 15.5. Весь документооборот по Договору необходимо выполнять на русском языке в согласованном Сторонами порядке. 15.Применимое право, арбитраж. 16.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, взаимоотношения Сторон по Договору будут регулироваться действующим законодательством РФ. 16.2 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора. 16.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по Договору и не будут разрешены путем переговоров, разрешаются соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Республики Алтай. 16.Прекращение договорных отношений. 17.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях: - непредоставления Обеспечения в срок, установленный пунктом 7.25. настоящего Договора. - нарушения Генподрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ по Договору более чем на 30 дней; - несоблюдения Генподрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку окончания работ по Договору более чем на 30 дней. 17.2. В случае расторжения Договора Стороны руководствуются положениями Гражданского кодекса РФ. 17.Вступление Договора в силу.
18.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, если он не будет расторгнут и/или действие его не будет прекращено в порядке, предусмотренном Договором или действующим законодательством РФ. 18.2. Договор подписан в двух подлинных экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для Генподрядчика и Заказчика, при этом все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: 1. Приложение № 1 – протокол согласования договорной цены; 2. Приложение № 2 – расчет договорной цены ; 3. Приложение № 3 – график производства строительно-монтажных работ; 4. Приложение № 4 – разделительная ведомость поставки оборудования и материалов; 5. Приложение № 5 – список субподрядчиков.
19.Адреса и реквизиты Сторон.
Приложение №1 к договору генерального подряда от «___» _________ года № ___
ПРОТОКОЛ согласования договорной цены
с. Майма «__» _______________ 2013 года
________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании ______, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, подписали настоящий Протокол о согласовании цены на ________________:
Приложение №2 к договору генерального подряда от «___» __________ года № ___
Расчет договорной цены
Приложение №3 к договору генерального подряда от «___» __________ года № ___
График производства строительно-монтажных работ
С. Майма «__» _____________ года
Приложение №4 к договору генерального подряда от «___» __________ года № ___
Разделительная ведомость поставки оборудования и материалов. Объект: «2-х этажный детский сад на 150 мест в микрорайоне Алгайр-2
Приложение №5 к договору генерального подряда от «___» __________ года № ___
СПИСОК СУБПОДРЯДЧИКОВ на выполнение строительно-монтажных работ для по объекту: «2-х этажный детский сад на 150 мест в микрорайоне «Алгайр-2»
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||